当前位置：首页 > 招标投标 > 招标公告
工程名称：
建设单位：
招标代理机构：
发布时间：
至
招标公告(市交易中心)
国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）(第二次)
招标公告 （2016.04.07）
| 公告编号 | 汕建交（2016）11-2 | 工程编号 | 440500201604070101 |
| 工程名称 | 国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）(第二次) | ||
| 立项批文文号 | 广东省交通运输厅以粤交规[2014]1882号 | ||
| 招标人 | 汕头市公路局 | ||
| 招标代理机构 | 广东永道工程咨询有限公司 | ||
| 设计单位 | 汕头市公路勘察设计院 | ||
| 勘察单位 | 汕头市公路勘察设计院 | ||
| 联系人 | 林工、杜工 | 联系电话 | 18029530349/0754-88616611 |
| 工程地点 | 汕头市 | ||
| 建设规模 | 本项目起点位于澄海区盐鸿镇的九溪桥，起点桩号K495+010，终点位于陈店镇与普宁交界的石桥头村，终点桩号K583+722，路线总长88.712km。本次改造（养护）示范工程主要施工内容包括安全设施、排水设施、平交改造、路域环境、绿化、服务设施、管理养护设施、公路文化设施等。本项目总投资6053.5319万元，其中建安造价 4896.9761万元。 | ||
| 资金来源及构成 | 财政投资100%, 其它:项目建设资金来源为上级补助和地方自筹，资金已落实。 | ||
| 招标内容 | 按设计单位提供的施工图纸和工程量清单的内容，工程数量以工程量清单为准。 | ||
| 前期工作完成情况 | 已完成有关准备工作 | ||
| 对投标单位要求 | 一、本项目由招标人（汕头市公路局）统一进行招标，招标工作完成后，按属地管理原则，分别由各合同段发包人（项目业主）与中标人签订施工合同。各合同段发包人（项目业主）分别为：汕头市澄海区公路局、汕头市公路局直属分局、汕头市金凤大桥路桥建设有限公司、汕头市礐石大桥有限公司、汕头市潮阳区公路局和汕头市潮南区公路局。二、本项目分为三个施工标段（S1～S3标段）进行招标，总共包含六个合同段，每一合同段（01～06合同段）均由一个单位担任项目发包人（项目业主）。各标段的划分、各合同段的业主单位、起讫桩号、招标控制价、投标保证金、计划工期如下： 1．S1标段：投标保证金为37万元，计划工期75日历天；包括01合同段，项目业主为汕头市澄海区公路局，起讫桩号为K495+010～K523+267，长度28.257公里，招标控制价为1879.9896万元； 2．S2标段：投标保证金为24万元，计划工期60日历天；包括02合同段，项目业主为汕头市公路局直属分局，起讫桩号为K523+267～K526+854、K539+160～K543+601，长度8.028公里，招标控制价为752.5721万元；03合同段，项目业主为汕头市金凤大桥路桥建设有限公司，起讫桩号为K526+854～K536+077，长度9.223公里，招标控制价为314.87431万元；04合同段，项目业主为汕头市金凤大桥路桥建设有限公司，起讫桩号为K536+077～K539+160，长度3.083公里，招标控制价为147.5962万元； 3．S3标段：投标保证金为42万元，计划工期60日历天；包括05合同段，项目业主为汕头市潮阳区公路局，起讫桩号为K543+601～K566+945，长度23.3448公里，招标控制价为1749.9792万元；06合同段，项目业主为汕头市潮南区公路局，起讫桩号为K566+945～K583+722，长度16.777公里，招标控制价为376.8336万元。三、1.本次招标要求投标人同时具备建设主管部门核发的公路工程施工总承包二级（或以上资质）和公路安全设施专业承包二级（或以上资质）或不分等级的安全设施专业承包资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具有独立法人资格，持有合法有效的安全生产许可证。 2.本次招标接受联合体投标，联合体投标应满足下列要求：只能由二个具有独立法人资格的企业组成，联合体双方均须取得有效的《安全生产许可证》；牵头人必须具备建设主管部门核发的公路工程施工总承包二级（或以上资质），且派任项目经理、项目经理备选人和项目总工，联合体另一方具备建设主管部门核发的公路安全设施专业承包二级（或以上资质）或不分等级的安全设施专业承包资质；需明确联合体各方责任并签订联合体协议：联合体任一方不能再与其他人组成另一联合体或独立申请本项目的投标。 3.本次招标每个投标人最多可对3个标段投标，但只允许中1个标。 4.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院或广东省国有资产监督管理机构直接监管的中央、省属企业均不属于本条规定的母公司，其一级子公司可同时对同一标段进行投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段进行投标。 5.根据高检会[2015]5号文和汕检会[2013]1号文，投标人须提供企业注册所在地检察机关出具《查询行贿犯罪档案结果告知函》，查询对象包括投标人、法定代表人、拟派项目经理、拟派项目经理备选人和项目总工，查询内容为投标人近三年没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为，其它查询对象近三年没有因行贿犯罪而被判刑的行为，查询函有效期以检察机关出具时间为准。若为联合体投标，联合体双方均应提供《查询行贿犯罪档案结果告知函》。四、招标文件的获取 1.本项目招标文件、施工图纸、工程预算书和工程量清单自公告发布之日起可在“汕头建设网”（http://20250331184754-thbgq-myfwd.jkgxm.cn/）下载。 2.本项目采用评标定标方法：“合理标价法”。资格审查方式：采用资格后审，由评标委员会在开标后评标前对投标人进行资格审查。 五、投标文件的递交及相关事宜 1.本项目不设投标报名、招标会和集中组织的投标预备会（答疑会）、现场考察等环节，潜在投标人无需报名即可参与投标。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“汕头建设网”提出，招标人在“汕头建设网”上答复，答疑、补遗文件在“汕头建设网”下载。 2.投标文件递交的截止时间以汕头建设网本项目时间安排表为准，投标人应于截止时间前将投标文件递交至汕头市建设工程交易中心（汕头市中山路213号市建设局11楼）。 3. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 4.递交投标文件时须由投标人的法定代表人或其授权代理人担任投标代表，联合体投标人的投标代表由联合体牵头人的法定代表人或其授权委托人担任，投标代表须持本人身份证原件、法定代表人证明书原件及授权委托书原件准时到场，否则招标人将不予受理。 | ||
| 发布媒体 | |||
| 交易场所 | 市交易中心 | ||
| 信息发布时间 | 2016-4-7 | ||
日程安排
| 提交问题截止时间 | 2016-04-12 17:00 |
| 招标人截止答复时间 | 2016-04-18 17:00 |
| 答疑公告公布时间 | 2016-4-19 17:00:00 |
| 专家抽取时间 | |
| 递交标书 | 2016-5-3 8:30 -- 10:30 |
| 评标开标 | 2016-5-3 10:30 |
- 汕头市公路局
- 广东永道工程咨询有限公司